PROMÓCIÓS FELTÉTELEK

Klíma vagy Redőny Kedvezmény Program

Szervező	MyHouse Kft.
Székhely	9023 Győr, Mester utca 1.
Cégjegyzékszám / adószám	08-09-028622 / 25812413-2-08
Képviselet	Vecsei Zoltán ügyvezető

Az alábbi feltételek („Feltételek”) határozzák meg a Klíma vagy Redőny Kedvezmény Program („Program”) jogi kereteit, amelyet a MyHouse Kft. („Szervező”) hirdet meg.

A Programban való részvétel a jelen Feltételek elfogadását jelenti. A Program keretében a Szervező bizonyos feltételek mellett, legfeljebb bruttó 2.000.000 Ft összeg erejéig átvállalja a Megrendelő klíma vagy redőnyözés beszerzéséhez, kivitelezéséhez, illetve beépítéséhez kapcsolódó költségeit.

1. A Program célja és tartalma

1.1. A Szervező vállalja, hogy a jelen Feltételekben meghatározott jogosultsági feltételek együttes teljesülése esetén a Megrendelő részére a klíma vagy redőnyözés beszerzéséhez, kivitelezéséhez és/vagy beépítéséhez kapcsolódó költségekből legfeljebb 2.000.000 Ft (bruttó kettőmillió forint) összeg erejéig kedvezményt biztosít a Vállalkozási Szerződés szerinti díjba történő jóváírás vagy közvetlen teljesítés útján.

1.2. A Program keretében biztosított költségátvállalás kizárólag a Szervezővel előre egyeztetett és írásban rögzített műszaki tartalom, költségvetés és beszállítói konstrukció szerint érvényesíthető.

1.3. A Megrendelő a Program keretében egy alkalommal, választása szerint vagy klímához, vagy redőnyözéshez kapcsolódó költségátvállalásra jogosult; a két kedvezményi jogcím együttesen nem vehető igénybe, kivéve, ha a Szervező erről írásban eltérően rendelkezik.

2. Jogosultsági feltételek

2.1. A Programban való részvétel feltétele, hogy a Megrendelő és a Szervező között közvetlenül írásban megkötésre kerüljön egy új építésű családi ház teljes körű generálkivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés („Vállalkozási Szerződés”), amelynek:

• vállalkozói díja nettó módon legalább 70.000.000 Ft (hetvenmillió forint); és
• teljes műszaki tartalomra kiterjedő kivitelezést foglal magában.

2.2. A Program kizárólag olyan kivitelezési munkákra vonatkozik, amelyek Győr város közigazgatási határán belül vagy a várostól számított legfeljebb 50 km-es körzetben valósulnak meg.

2.3. A Program nem alkalmazható:

• meglévő épület felújítására, korszerűsítésére, bővítésére vagy átalakítására;
• rész- vagy szakági kivitelezési szerződésekre;
• szerkezetkész, félkész vagy korlátozott műszaki tartalmú kivitelezésre.

3. A kedvezmény nyújtásának módja és feltételei

3.1. A Szervező a kedvezményt a Megrendelő és a Szervező között létrejövő számlákban történő jóváírás, vagy közvetlen beszállítói, kivitelezői, illetve szolgáltatói kifizetés formájában érvényesítheti a klíma vagy redőnyözés előzetesen jóváhagyott műszaki tartalma szerint.

3.2. A kedvezmény nyújtásának feltétele, hogy a Megrendelő a Vállalkozási Szerződés szerinti fizetési kötelezettségeit határidőben és maradéktalanul teljesítse, valamint a Vállalkozási Szerződés a kivitelezés befejezése előtt ne szűnjön meg a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból.

3.3. Amennyiben a Vállalkozási Szerződés a Program jogosultságát elvesztő módon szűnik meg, a Szervező jogosult visszakövetelni a már nyújtott kedvezmény, jóváírás vagy közvetlen kifizetés összegét.

3.4. A bruttó 2.000.000 Ft-os felső értékhatár feletti költségek a Megrendelőt terhelik, kivéve, ha a Felek írásban kifejezetten eltérően állapodnak meg.

4. Korlátozások és kizárások

4.1. A Program nem vonható össze más, a Szervező által kínált kedvezménnyel vagy akcióval, kivéve, ha a Szervező ezt írásban külön engedélyezi.

4.2. A Program nem váltható át pénzre, nem ruházható át harmadik félre, és nem engedményezhető.

4.3. A Program keretében biztosított kedvezmény kizárólag a jelen Feltételekben meghatározott célra használható fel, és nem terjed ki olyan többletmunkákra, módosításokra vagy egyedi igényekre, amelyeket a Szervező előzetesen írásban nem hagyott jóvá.

5. Felelősségi rendelkezések

5.1. A klímaberendezésekért, redőnyökért, azok tartozékaiért, valamint a kapcsolódó termékekért és szolgáltatásokért a vonatkozó jogszabályok, gyártói, beszállítói és kivitelezői jótállási, szavatossági és felelősségi feltételek irányadók.

5.2. A Szervező kizárólag a jelen Feltételek szerinti kedvezmény pénzügyi teljesítéséért vállal felelősséget, kivéve, ha a Szervező a kapcsolódó termék vagy szolgáltatás tekintetében külön szerződéses kötelezettséget vállal.

6. Vegyes rendelkezések

6.1. A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.

6.2. A Programmal kapcsolatos esetleges jogvitákat a Felek elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni; ennek eredménytelensége esetén a jogvita elbírálására a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jogosult.

6.3. A jelen Feltételek a Szervező weboldalán történő közzététellel lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek. A Szervező fenntartja a jogot a Program módosítására vagy visszavonására azzal, hogy a módosítás vagy visszavonás a már megkötött Vállalkozási Szerződések alapján szerzett jogosultságokat nem érinti, kivéve, ha a Felek írásban eltérően állapodnak meg.