Az alábbi feltételek („Feltételek”) határozzák meg a MyHouse Építési Támogatás – Konyha Kedvezmény Program („Program”) jogi kereteit, amelyet a MyHouse Kft. (székhely: 9023 Győr, Mester utca 1.; cégjegyzékszám: 08-09-028622; adószám: 25812413-2-08; képviseli: ügyvezető Vecsei Zoltán) („Szervező”) hirdet meg.
A Programban való részvétel a jelen Feltételek elfogadását jelenti. A Program keretében a Szervező bizonyos feltételek mellett átvállalja a Megrendelő által megrendelt konyha kivitelezésének költségét.
- A Program célja és tartalma
1.1. A Szervező vállalja, hogy a jelen Feltételekben meghatározott jogosultsági feltételek együttes teljesülése esetén a Megrendelő részére a konyha kivitelezési és beépítési költségeiből legfeljebb 4.000.000 Ft (bruttó négymillió forint) összeg erejéig kedvezményt biztosít a Vállalkozási Szerződés szerinti díjba történő jóváírás vagy közvetlen teljesítés útján.
1.2. A Program keretében biztosított átvállalás kizárólag a Szervezőlel előre egyeztetett és írásban rögzített műszaki tartalom, költségvetés és beszállítói konstrukció szerint érvényesíthető.
- Jogosultsági feltételek
2.1. A Programban való részvétel feltétele, hogy a Megrendelő és a Szervező között közvetlenül írásban megkötésre kerüljön egy új építésű családi ház teljes körű generálkivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés („Vállalkozási Szerződés”), amelynek:
- a vállalkozói díja nettó módon legalább 70.000.000 Ft (hetvenmillió forint); és
- teljes műszaki tartalomra kiterjedő kivitelezést foglal magában.
2.2. A Program kizárólag olyan kivitelezési munkákra vonatkozik, amelyek Győr város közigazgatási határán belül vagy a várostól számított legfeljebb 50 km-es körzetben valósulnak meg.
2.3. A Program nem alkalmazható:
- meglévő épület felújítására, korszerűsítésére, bővítésére vagy átalakítására;
- rész- vagy szakági kivitelezési szerződésekre;
- szerkezetkész, félkész vagy korlátozott műszaki tartalmú kivitelezésre.
- A kedvezmény nyújtásának módja és feltételei
3.1. A Szervező a kedvezményt a Megrendelő és a Szervező között létrejövő számlákban történő jóváírás, vagy közvetlen beszállítói kifizetés formájában érvényesítheti a konyha műszaki tartalma szerint.
3.2. A kedvezmény nyújtásának feltétele, hogy a Megrendelő a Vállalkozási Szerződés szerinti fizetési kötelezettségeit határidőben és maradéktalanul teljesítse, valamint a Vállalkozási Szerződés a kivitelezés befejezése előtt ne szűnjön meg a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból.
3.3. Amennyiben a Vállalkozási Szerződés a Program jogosultságát elvesztő módon szűnik meg, a Szervező jogosult visszakövetelni a már nyújtott kedvezmény összegét.
- Korlátozások és kizárások
4.1. A Program nem vonható össze más, a Szervező által kínált kedvezménnyel vagy akcióval, kivéve, ha a Szervező ezt írásban külön engedélyezi.
4.2. A Program nem váltható át pénzre, nem ruházható át harmadik félre, és nem engedményezhető.
- Felelősségi rendelkezések
5.1. A konyha bútorzatáért, beépített eszközökért és kapcsolódó termékekért a beszállítók által vállalt jótállás és felelősség az érintett beszállítókra és gyártókra terjed ki a vonatkozó jogszabályok és szerződéses feltételek szerint.
5.2. A Szervező kizárólag a jelen Feltételek szerinti kedvezmény pénzügyi teljesítéséért vállal felelősséget.
- Vegyes rendelkezések
6.1. A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.
6.2. A Programmal kapcsolatos jogvitákban a felek a Szervező székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos joghatóságát kötik ki.
6.3. A jelen Feltételek a Szervező weboldalán történő közzététellel lépnek hatályba és visszavonásig érvényesek.
Győr, 2026.02.23.